注册建造师（二级） 练习卷

1某住宅楼工程屋面防水采用高聚物改性沥青防水卷材，铺贴时相邻两幅卷材短边搭接缝应错开的距离至少为幅宽的

1. A. 1/2
2. B. 1/3
3. C. 1/4
4. D. 1/5

2某工程基坑开挖深度5m，采用土钉墙支护，施工中监测发现坡顶水平位移速率连续两天达到3mm/d，正确的下一步处置是

1. A. 继续开挖并加密监测
2. B. 暂停开挖并组织分析原因
3. C. 立即回填至原地面
4. D. 在坡顶增加堆载反压

3某工程采用工程量清单计价，投标人在投标报价时发现招标文件工程量清单中某分项工程量明显偏小，投标人应当

1. A. 按清单量报价并在施工中索赔
2. B. 自行修改清单量后报价
3. C. 按实际量报价并注明
4. D. 按清单量报价且不调整综合单价

4某工程项目施工中，因设计变更导致已浇筑的混凝土结构需局部凿除返工，该返工费用及工期延误应由谁承担

1. A. 施工单位自行承担全部费用和工期
2. B. 由设计单位承担返工费用
3. C. 由建设单位承担返工费用并顺延工期
4. D. 由监理单位承担返工费用

5某工地基坑开挖深度5m，采用土钉墙支护，施工过程中发现坡顶出现细微裂缝且水平位移速率连续两天超过报警值，现场最恰当的下一步处置是

1. A. 继续开挖并加密监测频率
2. B. 暂停开挖，坡顶卸载并组织加固
3. C. 立即回填至裂缝消失再继续
4. D. 在坡脚增设排水沟后继续施工

6某工程屋面防水采用高聚物改性沥青防水卷材，铺贴时卷材搭接缝口应错开，相邻两幅卷材短边搭接缝错开距离不应小于多少毫米

1. A. 300
2. B. 500
3. C. 800
4. D. 1000

7某工程室内给水管道安装完成后进行水压试验，设计未注明试验压力，按现行规范，金属管道水压试验压力应为工作压力的1.5倍，且不得小于多少MPa

1. A. 0.4
2. B. 0.6
3. C. 0.8
4. D. 1.0

8某项目基坑开挖深度5米，施工单位编制了专项施工方案并组织了专家论证，论证报告结论为“通过”，则施工单位下一步的正确做法是

1. A. 由项目技术负责人签字后即可实施
2. B. 由施工单位技术负责人签字并经总监审查后实施
3. C. 报建设单位项目负责人批准后实施
4. D. 待专家论证后即可直接组织施工

9某工程外墙保温采用EPS板薄抹灰系统，施工时基层墙面平整度偏差较大，正确的处理顺序是

1. A. 先用保温板粘贴找平，再刮抹面胶浆
2. B. 先用水泥砂浆找平，再粘贴保温板
3. C. 先挂网抹灰，再粘贴保温板
4. D. 先涂界面剂，再直接粘贴保温板

10某施工企业项目经理在工地例会上要求对进场钢筋按批进行力学性能检验，同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋，每批重量不宜超过

1. A. 20吨
2. B. 60吨
3. C. 100吨
4. D. 200吨

11某二层砌体结构住宅楼，施工单位在砖砌体施工中采用普通烧结砖，砖的含水率应控制在多少为宜

1. A. 10%~15%
2. B. 15%~20%
3. C. 5%~8%
4. D. 20%~25%

12某工程项目进行混凝土浇筑，因设备故障中断浇筑且中断时间超过混凝土初凝时间，正确的处置方式是

1. A. 在已浇混凝土表面继续浇筑并加强振捣
2. B. 待已浇混凝土强度达到1.2MPa后继续浇筑
3. C. 按施工缝处理，在已浇混凝土达到一定强度后凿毛清理再浇筑
4. D. 在已浇混凝土表面铺一层同配比砂浆后直接浇筑

13某工程项目的施工组织设计由施工单位技术负责人审批签字并加盖单位公章后报送监理机构，总监理工程师审核签认后报送建设单位，该程序体现的是施工组织设计的

1. A. 编制程序
2. B. 审批程序
3. C. 实施程序
4. D. 修改程序

14某工程项目进行钢筋进场检验，钢筋表面有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍有麻坑，该批钢筋的正确处置方式是

1. A. 降级使用于非受力部位
2. B. 经设计单位同意后可用于次要构件
3. C. 不得使用，应退场处理
4. D. 除锈后直接用于受力较小部位

15某小型市政道路工程，施工单位在雨期进行路基填筑时，对当天运至现场但未摊铺的土料应采取的正确处置措施是

1. A. 集中堆放并覆盖，待雨停后检测含水率合格再使用
2. B. 直接摊铺并用压路机快速碾压成型
3. C. 掺入适量水泥后立即摊铺碾压
4. D. 堆放在路基边待天晴后翻晒直接使用

16某项目施工过程中，监理工程师发现施工单位未经报验即进行下一道工序施工，总监理工程师签发暂停施工指令后，施工单位正确的后续动作是

1. A. 对已施工部位自检合格后报监理复验，经同意后复工
2. B. 自行整改完成后直接恢复施工并补报资料
3. C. 等待建设单位出面协调后再决定是否整改
4. D. 仅对监理指出的部位整改，其余部位继续施工

17某施工项目因设计变更导致工程量增加，施工单位在收到变更图纸后，正确的做法是

1. A. 在合同约定期限内向监理提交变更费用申请并附计算依据
2. B. 先组织施工，待竣工结算时一并提出增加费用
3. C. 口头向建设单位提出增加费用要求
4. D. 暂停施工直至建设单位同意增加费用后再继续

18某工地采用扣件式钢管脚手架，搭设高度24m，关于连墙件的设置，符合要求的做法是

1. A. 连墙件竖向间距3步、横向间距3跨，且每根连墙件覆盖面积约40㎡
2. B. 连墙件竖向间距4步、横向间距4跨，且每根连墙件覆盖面积约50㎡
3. C. 连墙件从第二步纵向水平杆处开始设置，逐层与建筑结构拉结
4. D. 连墙件可仅设置在架体转角处，中间部位用钢丝绳临时拉结

19某工程混凝土设计强度等级C30，施工单位在浇筑前对进场商品混凝土进行坍落度检验，实测坍落度比配合比设计值小20mm，正确的处理是

1. A. 在混凝土运输车内加入适量与配合比相同的水泥浆后快速搅拌
2. B. 直接加水搅拌至设计坍落度后立即浇筑
3. C. 退回搅拌站，由搅拌站调整后重新运输至现场
4. D. 加入适量减水剂并延长搅拌时间后浇筑

20某施工单位项目经理在开工前组织编制施工组织设计，其中单位工程施工组织设计应由谁审批后报送监理和建设单位

1. A. 项目技术负责人
2. B. 施工单位技术负责人
3. C. 总监理工程师
4. D. 建设单位项目负责人

21某施工单位在雨季进行深基坑施工，下列做法中符合雨季施工安全要求的有（多选）

1. A. 基坑周边设置挡水墙或截水沟，防止地表水流入基坑
2. B. 基坑内设置集水井并配备抽水泵，及时排除积水
3. C. 雨后对基坑边坡和支护结构进行检查，确认安全后再施工
4. D. 为赶工期，雨停后立即组织人员下坑作业，不必检查边坡
5. E. 在基坑边坡顶部堆放部分施工材料，方便雨后取用

22某项目基坑开挖深度5m，地下水位较高，采用轻型井点降水，降水井点应布置在基坑外侧且距坑边距离通常不宜小于

1. A. 0.5m
2. B. 1.0m
3. C. 1.5m
4. D. 2.0m

23某施工合同约定采用固定总价，施工期间因设计变更增加工程量，承包人正确处理方式是

1. A. 自行按实际工程量结算并报监理确认
2. B. 在变更发生后14天内向发包人提出变更估价申请
3. C. 先施工待竣工结算时一并提出索赔
4. D. 按原合同总价继续施工不再主张调整

24某施工单位在夜间进行混凝土浇筑作业，因噪声扰民被投诉，正确的处置措施是

1. A. 立即停止夜间施工并调整作业时间
2. B. 向环保部门申请夜间施工许可并公告附近居民
3. C. 降低噪声后继续施工无需办理手续
4. D. 与投诉居民协商补偿后继续施工

25根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于多少日

1. A. 15日
2. B. 20日
3. C. 28日
4. D. 30日

26某二级建造师担任某小型项目负责人，在组织基坑开挖时发现邻近建筑物出现裂缝，正确的处置程序是

1. A. 立即停止开挖，采取应急措施，同时报告建设单位和监理单位
2. B. 继续开挖至设计标高后，再对裂缝进行观测和记录
3. C. 降低开挖速度，边开挖边对建筑物进行加固处理
4. D. 立即回填基坑，待裂缝稳定后重新组织开挖

27根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，单位负责人接到报告后应当于多长时间内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

1. A. 1小时
2. B. 2小时
3. C. 12小时
4. D. 24小时

28某项目施工过程中，因设计变更导致已浇筑的混凝土结构需局部拆除重建，施工单位在拆除前应当优先完成的工作是

1. A. 编制拆除专项施工方案并经审批
2. B. 直接安排班组按经验拆除
3. C. 口头通知监理后即可拆除
4. D. 先拆除后补办变更手续

29某项目施工合同约定采用固定总价合同，施工期间因国家政策调整导致钢材价格大幅上涨，施工单位要求调整合同价款，建设单位拒绝，施工单位正确的处理方式是

1. A. 按合同约定执行，因固定总价风险已包含
2. B. 自行暂停施工直至建设单位同意调价
3. C. 直接按上涨后价格结算并起诉
4. D. 要求监理单位签发调价指令

30某项目施工组织设计由项目技术负责人审批后实施，监理单位认为其中基坑支护方案需专家论证，施工单位正确的做法是

1. A. 组织专家论证并根据论证意见修改后重新审批
2. B. 直接按原方案实施，因已内部审批
3. C. 请监理单位代为组织专家论证
4. D. 将方案报建设单位备案后即可实施

31根据《建筑法》关于施工许可证的规定，建设单位应当在领取施工许可证后多久内开工，若不能按期开工应当向发证机关申请延期？

1. A. 自领取之日起三个月内开工，延期以两次为限每次不超过三个月
2. B. 自领取之日起两个月内开工，延期以一次为限不超过两个月
3. C. 自领取之日起六个月内开工，延期以两次为限每次不超过六个月
4. D. 自领取之日起一个月内开工，延期以一次为限不超过一个月

32某施工项目因设计变更导致工程量增加，承包人按合同约定程序提出索赔，监理人收到索赔报告后应在约定期限内予以答复，若监理人逾期未答复且合同无特别约定，通常产生的后果是？

1. A. 视为索赔报告已被认可
2. B. 视为索赔报告已被拒绝
3. C. 索赔自动进入仲裁程序
4. D. 承包人须重新提交索赔报告

33某工程项目施工过程中，因发包人未按合同约定提供施工场地导致工期延误，承包人就此提出工期索赔，关于工期索赔成立与否的正确判断是？

1. A. 工期索赔成立，因发包人原因导致的延误应由发包人承担
2. B. 工期索赔不成立，因承包人应自行安排施工进度
3. C. 工期索赔成立，但承包人须同时提出费用索赔才有效
4. D. 工期索赔不成立，因场地提供不属于发包人义务

34某项目部在深基坑土方开挖前编制专项施工方案，下列做法中符合危险性较大分部分项工程管理规定的有（多选）

1. A. 方案经施工单位技术负责人签字后报监理单位审查
2. B. 方案经专家论证后由项目技术负责人签字实施
3. C. 开挖深度超过5米的基坑方案应组织专家论证
4. D. 方案实施前由项目专职安全员向作业班组交底
5. E. 方案实施中项目技术负责人应定期巡查并记录

35某分项工程施工中，因设计变更导致工程量增加，承包人按合同约定程序提出变更价款，监理人收到变更报价书后在约定期限内未作答复的，通常应视为

1. A. 拒绝该项变更报价
2. B. 同意该项变更报价
3. C. 需重新协商变更报价
4. D. 暂缓处理该项变更

36某建设工程施工合同约定工程款按月度进度支付，发包人逾期支付进度款，承包人催告后在合理期限内仍未收到款项，承包人依法可以

1. A. 直接解除合同并要求赔偿
2. B. 暂停施工并要求赔偿损失
3. C. 自行处置已完工程抵偿工程款
4. D. 停止履行合同且不承担任何责任

37某施工项目在混凝土浇筑过程中，因商品混凝土供应中断导致出现施工冷缝，现场正确的处理方式是

1. A. 在冷缝处直接继续浇筑上层混凝土
2. B. 按施工缝要求对冷缝部位进行处理后继续浇筑
3. C. 将该部位混凝土全部凿除重新浇筑
4. D. 在冷缝处加大振捣力度后继续浇筑

38某住宅工程采用预制桩基础，施工单位在打桩过程中发现桩身突然倾斜、位移，且贯入度剧变。关于该异常情况的正确处理，下列说法正确的是

1. A. 立即停止打桩，查明原因并采取纠正措施后再继续施工
2. B. 继续施打并加大锤击能量，将桩身强行纠正至设计位置
3. C. 暂不处理，待全部桩施打完毕后统一进行纠偏处理
4. D. 拔出该桩废弃，在原位附近重新补打一根预制桩

39某工程基坑开挖深度为5m，施工单位编制了专项施工方案。关于该专项施工方案的审批，正确的做法是

1. A. 施工单位技术负责人审批签字后即可实施，无需其他程序
2. B. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，并组织专家论证
3. C. 经建设单位项目负责人审批签字后即可组织实施
4. D. 经监理单位专业监理工程师审批签字后即可组织实施

40某施工单位在施工现场使用塔式起重机进行吊装作业，作业前对起重机械进行检查。关于塔式起重机使用前的检查要求，正确的是

1. A. 由项目机械管理员检查合格后即可使用，无需其他人员参与
2. B. 由具有相应资质的检验检测机构进行检验合格后方可使用
3. C. 由施工单位技术负责人检查合格后即可投入使用
4. D. 由监理单位专业监理工程师检查合格后即可投入使用

41某住宅楼工程建筑面积2.8万平方米，施工总承包单位项目经理因故离岗，按规定可由具备相应资格的人员担任项目负责人，下列人员中最符合要求的是

1. A. 持有二级建造师注册证书且专业为建筑工程的本单位人员
2. B. 持有二级建造师注册证书但注册在监理单位的人员
3. C. 持有注册建筑师证书且在本单位从事设计的人员
4. D. 持有施工员岗位证书且在本项目工作满五年的人员

42施工单位编制的施工组织设计在实施过程中因外部条件发生变化需要修改，按现行管理要求，修改后的施工组织设计应履行的程序是

1. A. 由项目技术负责人批准后报监理单位备案
2. B. 由原编制人员修改并经原审批人批准后实施
3. C. 由项目经理口头通知各班组后先行实施
4. D. 由建设单位现场代表签字确认后直接实施

43某施工单位在投标文件中承诺的工期为300天，中标后签订的施工合同约定工期为320天，双方因工期问题发生争议，按招标投标相关规定，正确的处理是

1. A. 以投标文件承诺的300天为准
2. B. 以双方签订的施工合同320天为准
3. C. 由评标委员会重新确定工期
4. D. 由建设行政主管部门裁定工期

44某施工单位在夜间进行混凝土浇筑作业，附近居民投诉噪声扰民，经查该作业未取得夜间施工许可，按环境噪声污染防治相关规定，正确的处理是

1. A. 责令改正，并可处以罚款
2. B. 立即没收施工设备
3. C. 吊销施工单位资质证书
4. D. 责令该项目永久停止施工

45某住宅项目施工中，现场监理发现正在绑扎的框架柱纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区达到60%，下列处置方式中符合规范要求的是

1. A. 要求施工单位将接头面积百分率降至50%以内再继续绑扎
2. B. 要求施工单位将接头改为焊接接头即可继续施工
3. C. 要求施工单位将该柱混凝土强度等级提高一级后继续施工
4. D. 要求施工单位在接头处增设横向钢筋后继续施工

46某项目施工现场临时用电采用TN-S系统，电工在配电箱内将工作零线N和保护零线PE合并为一条线使用，该做法存在的问题是

1. A. 合并后设备外壳可能带电，失去保护作用
2. B. 合并后线路损耗增大，影响供电质量
3. C. 合并后漏电保护器无法正常合闸
4. D. 合并后三相负荷无法保持平衡

47某项目主体结构施工中，施工单位未对进场的HRB400钢筋进行力学性能检验即用于工程，监理单位发现后应当

1. A. 要求施工单位补做检验，合格后方可继续使用
2. B. 要求施工单位将该批钢筋退场并重新采购
3. C. 要求施工单位对已施工部位进行加固处理
4. D. 要求施工单位在下次进场时加强检验

48某施工单位在夜间进行混凝土浇筑作业，因噪声扰民被周边居民投诉，经查该作业未办理夜间施工审批手续，主管部门应当

1. A. 责令改正，并可处以罚款
2. B. 责令停止施工并吊销资质
3. C. 要求施工单位向居民道歉后继续施工
4. D. 要求施工单位缩短夜间作业时间

49某小型市政道路工程，项目部对进场水泥仅核对了出厂合格证便直接用于面层混凝土，监理要求补做复验的依据是

1. A. 水泥出厂合格证不能替代进场复验报告
2. B. 水泥出厂超过三个月必须重新招标采购
3. C. 面层混凝土应改用商品混凝土不得现场拌制
4. D. 水泥进场应先进行安定性试验再做强度试验

50某工地塔式起重机安装完毕后，安装单位自检合格，下一步应完成的工作是

1. A. 由施工总承包单位组织验收后即可使用
2. B. 经具有相应资质的检验机构监督检验合格后使用
3. C. 由监理单位总监签字确认后即可投入使用
4. D. 由安装单位出具合格证明后即可投入使用

51某项目施工组织设计由项目技术负责人编制，经施工单位技术负责人审批后报监理，总监理工程师审查时应重点核查

1. A. 施工组织设计是否经施工单位技术负责人签字
2. B. 施工组织设计是否包含安全技术措施专篇
3. C. 施工组织设计是否由建设单位组织专家论证
4. D. 施工组织设计是否附有工程量清单报价表

52某项目进行深基坑开挖，下列现场做法中符合安全与文明施工要求的有（多选）

1. A. 基坑周边设置防护栏杆并悬挂警示标志
2. B. 开挖出的土方堆放在基坑边缘1m以内
3. C. 夜间施工照明灯具安装在基坑边坡顶部
4. D. 基坑内设置专用上下通道供人员通行

53某施工单位承建的住宅项目，项目部将深基坑支护工程的专项施工方案报送监理审查时，正确的做法是

1. A. 方案经施工单位技术负责人签字后即可报送监理
2. B. 方案经项目技术负责人审批后报监理审查
3. C. 方案经施工单位技术负责人签字、总监理工程师签字后实施
4. D. 方案经建设单位项目负责人批准后可直接实施

54某项目在冬期施工浇筑混凝土，采用硅酸盐水泥配制，受冻临界强度应达到设计强度的

1. A. 30%
2. B. 40%
3. C. 50%
4. D. 75%

55某施工单位项目经理安排未取得特种作业操作资格证书的人员从事电焊作业，对此行为的处理，正确的是

1. A. 由建设行政主管部门责令限期改正，可并处罚款
2. B. 由安全生产监督管理部门责令停产停业整顿
3. C. 由公安机关对项目经理实施行政拘留
4. D. 由监理单位下达停工令并处罚款

56某二级建造师在施工中发现设计图纸标注的混凝土强度等级与中标通知书载明的工程量清单项目特征描述不一致，按合同约定应由承包人提出并经发包人确认后调整，该建造师下一步应做的是

1. A. 按图纸标注的强度等级直接施工并留存影像资料
2. B. 向设计单位口头询问后按设计答复施工
3. C. 以书面形式向发包人提出并经其确认后调整
4. D. 按工程量清单项目特征描述组织施工并通知监理

57某二级建造师在施工现场进行安全检查时，发现配电箱内漏电保护器额定漏电动作电流为50mA，按施工现场临时用电安全技术要求，该参数不符合规定，正确值应为

1. A. 不大于30mA且额定漏电动作时间不大于0.1s
2. B. 不大于50mA且额定漏电动作时间不大于0.2s
3. C. 不大于100mA且额定漏电动作时间不大于0.1s
4. D. 不大于30mA且额定漏电动作时间不大于0.2s

58某工程在竣工验收前，施工单位项目部对屋面防水工程进行淋水试验，发现局部渗漏，正确的处置程序是

1. A. 直接进行下一道工序并做好记录
2. B. 查明原因后返修并重新进行淋水试验
3. C. 对渗漏部位表面涂刷防水涂料后验收
4. D. 请监理口头确认后进入竣工验收

59某二级建造师在组织模板拆除时，对跨度6m的现浇钢筋混凝土梁，底模拆除时混凝土强度应达到设计强度标准值的

1. A. 50%
2. B. 75%
3. C. 90%
4. D. 100%

60某住宅楼工程屋面防水采用高聚物改性沥青防水卷材，铺贴时环境气温为6℃，项目部拟定热熔法施工，下列做法中正确的是

1. A. 卷材表面热熔后立即滚铺，辊压排气后搭接缝再热熔封边
2. B. 卷材表面热熔后待冷却至常温再滚铺并辊压排气
3. C. 火焰加热器停留在卷材表面同一位置持续加热至卷材发软
4. D. 搭接缝处先涂刷冷底子油再直接粘贴封边条

61某项目施工合同约定采用《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工程暂停施工超过56天，承包人可采取的正确做法是

1. A. 向发包人发出通知要求复工，发包人仍不复工的可解除合同
2. B. 自行撤离施工现场并顺延工期，无需通知发包人
3. C. 继续停工等待，发包人复工后按实际停工天数索赔
4. D. 将工程转包给第三方施工以减少停工损失

62某施工项目网络计划中，工作M的最早开始时间为第8天，持续时间为5天，其紧后工作的最早开始时间为第16天，则工作M的自由时差为

1. A. 3天
2. B. 5天
3. C. 8天
4. D. 2天

63某施工单位项目部在编制单位工程施工组织设计时，下列内容中应列入施工部署重点的是

1. A. 确定施工总目标、施工顺序及主要施工方案
2. B. 计算各分项工程工程量并编制预算书
3. C. 绘制施工现场临时用水用电管线布置图
4. D. 编制各工种劳动力需用量计划表

64某工地塔式起重机安装完毕后，施工单位拟进行验收，下列验收资料中必须由具有相应资质的检验检测机构出具的是

1. A. 安装单位的自检合格证明
2. B. 使用单位的验收记录
3. C. 检验检测机构的监督检验证明
4. D. 监理单位的旁站记录

65某施工单位在夜间进行混凝土浇筑，因振捣棒噪声扰民被居民投诉，现场管理人员首先应当采取的措施是

1. A. 立即停止振捣作业并撤离现场
2. B. 调整作业时间并采取降噪措施后继续施工
3. C. 向居民解释夜间施工已办理许可
4. D. 提高振捣速度缩短作业时间

66某工程施工现场临时用电采用TN-S系统，配电箱内漏电保护器额定动作电流为30mA，额定动作时间为0.1s，该参数适用于

1. A. 总配电箱作为二级保护
2. B. 开关箱作为末级保护
3. C. 分配电箱作为一级保护
4. D. 变压器低压侧总保护

67某二层框架结构办公楼施工中，二层楼板混凝土浇筑后第3天，施工单位为抢工期在楼板上集中堆放砖块，监理发现后要求整改，其正确依据是

1. A. 混凝土强度未达到设计强度等级即承受施工荷载
2. B. 混凝土浇筑后3天内不得进行任何后续工序
3. C. 楼板上堆放砖块会影响混凝土碳化深度
4. D. 砖块集中堆放会改变楼板设计使用荷载

68某工程项目进行基坑开挖，深度5m，地质勘察报告显示地下水位较高，施工单位编制的专项施工方案中，降水措施采用轻型井点降水，正确的降水井点布置原则是

1. A. 井点管应布置在基坑外侧，距基坑边0.5～1.0m
2. B. 井点管应布置在基坑内侧，距基坑边1.0～1.5m
3. C. 井点管应沿基坑中心线布置以降低整体水位
4. D. 井点管应布置在基坑外侧，距基坑边2.0～3.0m

69某施工单位在雨季进行土方回填，回填土料为黏性土，含水率偏高，正确的处理措施是

1. A. 掺入石灰粉进行改良后分层夯实
2. B. 直接分层回填并加大夯实遍数
3. C. 晾晒至最佳含水率附近再分层夯实
4. D. 掺入砂砾增加透水性后回填

70某办公楼项目基坑开挖深度4.5m，施工单位编制了专项施工方案并组织专家论证，论证结论为“修改后通过”，施工单位下一步的正确做法是？

1. A. 修改后由项目技术负责人签字确认即可实施
2. B. 修改后重新组织专家论证通过后方可实施
3. C. 修改后经建设单位项目负责人同意即可实施
4. D. 修改后报监理单位总监理工程师审批即可实施

71施工现场发生一起造成2人重伤的安全事故，根据生产安全事故报告和调查处理相关规定，该事故的事故等级和报告时限分别是？

1. A. 一般事故，负责人接到报告后1小时内报告
2. B. 较大事故，负责人接到报告后1小时内报告
3. C. 一般事故，负责人接到报告后2小时内报告
4. D. 较大事故，负责人接到报告后24小时内报告

72某施工现场进行起重吊装作业，吊装过程中突遇六级大风，现场负责人的正确处置是？

1. A. 立即停止吊装作业并将吊物降至安全位置
2. B. 加快吊装速度尽快完成当前吊装循环
3. C. 降低吊装高度继续缓慢完成作业
4. D. 安排专人监护风力变化后继续吊装

73某项目施工合同采用固定总价合同，施工期间因设计变更增加了工程量，承包人主张调整合同价款，下列情形中价款调整成立的是？

1. A. 设计变更导致工程量变化超出合同约定幅度且非承包人原因
2. B. 承包人自行优化施工方案导致工程量增加
3. C. 因承包人采购材料价格上涨导致费用增加
4. D. 承包人施工组织不当导致返工增加的工程量

74某项目基坑开挖深度5.2m，采用土钉墙支护，施工中监测数据显示坡顶水平位移速率连续3天达到3.5mm/d，项目部应采取的下一步处置是

1. A. 维持开挖节奏并加密监测频率至每日两次
2. B. 暂停开挖并组织设计、监理等相关方分析原因
3. C. 立即对坡顶进行削坡卸载后恢复开挖
4. D. 在坡脚增设排水沟后继续向下开挖

75某施工企业项目部在安全检查中发现脚手架连墙件缺失3处，按照隐患整改要求，正确的处理方式是

1. A. 由项目部安全员口头通知架子班组尽快补齐
2. B. 由项目部技术负责人制定整改方案并定人定期完成
3. C. 由监理单位下达停工令后由建设单位组织整改
4. D. 由项目部在当天下班前临时设置警示标志即可

76某工程基坑降水采用管井降水，施工中抽出的地下水含泥量较大且持续浑浊，项目部应优先排查的环节是

1. A. 水泵扬程是否满足降水深度要求
2. B. 井管过滤器与滤料级配是否满足要求
3. C. 排水沟坡度是否满足排水流量要求
4. D. 降水井间距是否满足降水曲线要求

77某二层砌体结构办公楼施工中，砂浆试块强度评定不合格，但现场回弹检测推定砌体强度满足设计要求，项目经理下一步应做的是

1. A. 委托有资质的检测机构对砌体结构进行现场检测鉴定
2. B. 组织监理单位共同确认后继续后续工序施工
3. C. 对不合格砂浆试块对应的楼层砌体全部拆除重砌
4. D. 由设计单位出具变更将砌体强度等级降低一级验收

78某工程采用工程量清单计价，施工中因发包人原因导致设计变更增加一项原清单中未有的项目，确定其综合单价时正确的做法是

1. A. 由承包人自行测算后报发包人备案执行
2. B. 参照清单中类似项目单价由双方协商确定
3. C. 按变更发生时当地市场价直接计入结算
4. D. 由监理工程师按定额加取费核定后执行

79某住宅工程竣工验收前，建设单位组织预验收时发现屋面有渗漏痕迹，正确的处理程序是

1. A. 由监理单位记录后列入保修范围先行验收
2. B. 由施工单位返修处理合格后再组织正式验收
3. C. 由设计单位出具说明后继续组织验收
4. D. 由建设单位自行修补后组织验收

80某住宅楼工程二层顶板混凝土浇筑后第3天，同条件养护试块强度达到设计强度等级的45%，施工单位准备拆除该层顶板底模及支架，监理工程师发现后予以制止，监理工程师制止的主要依据是

1. A. 底模拆除时同条件养护试块强度须达到设计强度标准值的75%
2. B. 底模拆除时同条件养护试块强度须达到设计强度标准值的50%
3. C. 底模拆除时同条件养护试块强度须达到设计强度标准值的100%
4. D. 底模拆除时同条件养护试块强度须达到设计强度标准值的30%

81某工程项目实行施工总承包，总承包单位将深基坑支护工程分包给具有相应资质的专业分包单位，分包单位在施工中发生生产安全事故，关于该事故责任承担的说法，正确的是

1. A. 总承包单位与分包单位对分包工程的安全事故承担连带责任
2. B. 分包单位独立承担全部责任，总承包单位不承担
3. C. 总承包单位承担全部责任，分包单位不承担
4. D. 由建设单位根据分包合同约定确定责任主体

82某工程采用工程量清单计价，施工中因设计变更增加了一项原清单中没有的工作内容，关于该新增项目综合单价的确定，正确的是

1. A. 由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行
2. B. 由发包人直接按市场价确定综合单价
3. C. 由监理人按原清单类似项目单价确定
4. D. 由承包人自行确定综合单价后报发包人备案

83某施工单位项目部在安全生产检查中发现以下情况，其中属于重大事故隐患应当立即整改的有（多选）

1. A. 基坑支护结构出现明显变形且监测数据超过报警值
2. B. 施工现场临时用电未采用TN-S接零保护系统
3. C. 塔式起重机未经验收即投入使用
4. D. 施工现场部分工人未佩戴安全帽
5. E. 施工现场设置的安全通道宽度为1.2m

84某施工合同约定工程价款为固定总价，施工期间因发包人原因导致停工15天，承包人可索赔的费用是

1. A. 停工期间现场管理人员工资及机械闲置费
2. B. 停工期间因材料价格上涨增加的全部材料费
3. C. 停工期间承包人承建其他工程的利润损失
4. D. 停工期间因工期延长增加的全部企业管理费

85关于二级建造师执业范围的说法，正确的是

1. A. 可担任中小型工程施工项目负责人
2. B. 可担任各类大型工程施工项目负责人
3. C. 可同时担任两个及以上项目的项目负责人
4. D. 可跨专业担任任意专业项目负责人

86某项目施工中，监理工程师发现施工单位未按图施工，正确的处理程序是

1. A. 总监理工程师签发工程暂停令并要求施工单位整改
2. B. 专业监理工程师直接要求施工单位返工
3. C. 监理员口头通知施工班组立即改正
4. D. 总监理工程师直接向建设单位报告后由建设单位处理

87某项目基坑开挖深度4.5m，采用土钉墙支护，施工过程中发现坡顶出现细微裂缝且变形速率加快，现场首先应采取的处置措施是

1. A. 暂停坡顶附近作业并加密监测，同时坡脚回填反压
2. B. 继续开挖至基底后统一进行坡面喷射混凝土封闭
3. C. 在裂缝处灌注水泥浆封闭后恢复正常开挖速度
4. D. 拆除坡顶堆载材料并安排夜间继续向下开挖

88某工程项目施工合同约定工期为180天，因建设单位未按时提供图纸导致停工20天，施工单位提出工期索赔，监理审核时正确的处理原则是

1. A. 属于建设单位责任，应顺延工期并补偿停工损失
2. B. 属于施工单位应预见风险，工期不予顺延
3. C. 属于不可抗力事件，工期顺延但费用各自承担
4. D. 属于双方共同责任，工期顺延10天并分担损失

89某施工企业安全生产许可证有效期届满需要延期，按规定应在有效期届满前办理延期手续的时间是

1. A. 3个月
2. B. 1个月
3. C. 6个月
4. D. 15日

90某住宅楼工程屋面防水采用高聚物改性沥青防水卷材，施工时气温为5℃，项目经理想安排热熔法铺贴，按规范要求此时卷材厚度不应小于多少毫米

1. A. 2
2. B. 3
3. C. 4
4. D. 5

91某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第6天，持续时间为4天，其紧后工作最早开始时间最小值为第12天，则工作M的自由时差为

1. A. 0天
2. B. 1天
3. C. 2天
4. D. 3天

92某施工企业安全生产许可证有效期届满需要延期，应当在有效期届满前多长时间向原发证机关申请办理延期手续

1. A. 1个月
2. B. 2个月
3. C. 3个月
4. D. 6个月

93某住宅楼工程基坑开挖深度4.5m，施工单位编制了专项施工方案，按现行规定该方案除施工单位技术负责人签字外还需经下列哪一环节方可实施

1. A. 建设单位项目负责人审批后即可实施
2. B. 总监理工程师签字后即可实施
3. C. 施工单位技术负责人签字后报建设单位备案即可
4. D. 经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施

94某工程施工现场发生一起轻伤事故，施工单位负责人接到报告后，除立即采取措施防止事故扩大外，按现行规定应当在多长时间内向当地建设行政主管部门报告

1. A. 1小时内
2. B. 2小时内
3. C. 12小时内
4. D. 24小时内

95某施工现场进行深基坑作业，监测数据显示基坑顶部水平位移连续三天累计达到报警值，现场负责人应当采取的正确处置是

1. A. 继续观察两天待数据稳定后再决定
2. B. 立即停止基坑内作业并组织人员撤离，启动应急预案
3. C. 加密监测频率但作业可继续进行
4. D. 安排工人对基坑顶部进行卸载后恢复作业

96根据《建筑法》，建设单位应当在领取施工许可证后多长时间内开工，否则应当申请延期？

1. A. 一个月内
2. B. 两个月内
3. C. 三个月内
4. D. 六个月内

97某分部工程验收时，施工单位自检合格后应由谁组织验收？

1. A. 建设单位项目负责人
2. B. 施工单位项目负责人
3. C. 总监理工程师
4. D. 设计单位项目负责人

98根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某事故造成3人死亡，该事故等级为？

1. A. 一般事故
2. B. 较大事故
3. C. 重大事故
4. D. 特别重大事故

99某工程基坑开挖深度5m，施工单位编制了专项施工方案，该方案还应由谁签字后方可实施？

1. A. 施工单位技术负责人和总监理工程师
2. B. 项目经理和建设单位项目负责人
3. C. 施工单位技术负责人和项目经理
4. D. 总监理工程师和建设单位项目负责人

100某施工总承包单位将主体结构中的部分钢筋绑扎作业分包给具有相应资质的劳务公司，施工中因劳务公司未按专项施工方案施工导致质量事故，关于该事故责任承担的说法，正确的是

1. A. 分包单位对分包工程质量独立向建设单位负责
2. B. 总承包单位对分包工程质量不承担任何责任
3. C. 总承包单位与分包单位对分包工程质量承担连带责任
4. D. 建设单位直接指定分包单位时总承包单位仍承担全部责任